Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Поставка продукции осуществляется соглаcно заключаемому Договору поставки. Пожалуйста, ознакомьтесь с его условиями.

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик принимает на себя обязательства изготовить по заданию Заказчика, и передать ему в собственность Продукцию, а Заказчик обязуется оплатить эту Продукцию.
Изготовление Продукции производится Поставщиком на основании согласованного сторонами Приложения No1 к настоящему Договору, в котором указывается вид Продукции, характеристики, ее количество, стоимость, сроки производства и порядок расчетов.

 

СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

За произведенную Поставщиком продукцию Заказчик производит расчеты на основании Приложения No1, где в обязательном порядке указывается стоимость Продукции и сроки ее производства. Приложение No1 является неотъемлемой частью настоящего Договора.Оплата указанной в Приложении No1 Продукции производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в сроки, предусмотренные Приложением No1, на основании выставленных Поставщиком счетов. Оплата производится в рублях РФ.
Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

 

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Поставка Продукции осуществляется в объеме согласно Приложению No 1 к Договору путем отгрузки Продукции Поставщиком в сроки согласно Приложению No1 при выполнении Заказчиком обязательств по оплате Продукции согласно Приложению No1.
В случае поставки Продукции отдельными частями, входящими в комплект, Продукция считается принятой только после поставки последней части, входящей в комплект.
Переход права собственности, а также риск случайного повреждения или гибели продукции происходит в момент отгрузки Поставщиком продукции непосредственно Заказчику или субподрядчикам, осуществляющим доставку продукции.
Датой поставки Продукции считается дата подписания Сторонами или их уполномоченными представителями товарной накладной, на весь объем Продукции.

 

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И ОБМЕНА ПРОДУКЦИИ

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года No55 «Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации», п.8:
Мебель бытовая является товаром, не подлежащим возврату или обмену. Однако Заказчик, в случае поставки ему Продукции ненадлежащего качества или не соответствующей характеристикам, согласно Приложению No1, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика, а Поставщик обязан исполнить требование о:

  • замене некачественной Продукции на аналогичную качественную;
  • устранении несоответствий Продукции характеристикам, описанным в Приложении No1;
  • Возврат Заказчиком Поставщику Продукции надлежащего качества и соответствующей характеристикам, описанным в Приложении No1, после производства Продукции Поставщиком, не производится.

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует качество Продукции в течение двух лет с момента ее поставки Заказчику при условии соблюдения Заказчиком правил о порядке ухода, эксплуатации Продукции. Если в процессе эксплуатации Продукции в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки Продукции, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика и за его счет. Расходы по транспортировке Продукции от места доставки и расходы, связанные с обратной доставкой отремонтированной Продукции, несет Поставщик.
Данная гарантия не распространяется на повреждения Продукции, вызванные ненадлежащим обращением или ненадлежащей транспортировкой Продукции, повлекшей механические повреждения Продукции.

 

ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

Поставщик обязан:

  • Произвести продукцию согласно характеристикам и в срок в строгом в соответствии с подписанным Сторонами Приложением No1 к настоящему Договору;
  • В случае получения от Заказчика претензий к Продукции, в срок согласованный с Заказчиком, устранить допущенные нарушения за свой счет, если эти нарушения не были напрямую связаны с требованиями Заказчика, указанными в Приложении No1;
  • Согласовать с Заказчиком чертежи и образцы материалов по предстоящему заказу перед началом работ.

 

ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязан:

  • Оплатить Продукцию в размере и в срок, установленный Приложением No1 к настоящему Договору;
  • Передать Поставщику документы и информацию, необходимые для производства Продукции.
    Принять от Поставщика изготовленную Продукцию, путем проставления подписи на товарной накладной (ТОРГ-12).

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки помимо суммы выплаченных штрафных санкций, предусмотренных Договором.При нарушении сроков поставки Продукции согласно Приложению No1 более чем на 10 (десять) рабочих дней Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости продукции, указанной в Приложении No1, за каждый день просрочки.
При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

ФОРС-МАЖОР

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности: стихийное бедствие, пожар, забастовки, военные действия, новые законы, устанавливающие иной порядок в хозяйственно-экономической деятельности или прочие нормативные документы, принятые после заключения настоящего договора, а также прекращение деятельности контрагента, участвующего в выполнении заказа.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать в письменной форме другую сторону о наступлении подобных обстоятельств и невозможности надлежащего исполнения условий настоящего договора.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
Если эти обстоятельства не прекращены по истечении 2 месяцев с момента их наступления, стороны вправе расторгнуть настоящий договор. В этом случае «Поставщик» передает «Заказчику» все выполненные и оплаченные работы на момент расторжения договора.

 

СПОРЫ И ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЕ

Все споры, возникающие по настоящему Договору, Стороны будут разрешать путем переговоров. Если Стороны не достигнут соглашения, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде, подсудность которого определяется Сторонами по месту нахождению истца.

 

УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

Расторжение настоящего договора может быть осуществлено любой стороной в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.
В случае нарушения «Заказчиком» условий оплаты более чем на 5 (пять) рабочих дней, «Поставщик» вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
Все изменения к настоящему Договору действительны в случае их оформления в письменном виде и подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, причем оба имеют одинаковую юридическую силу.
Любые факсимильные копии, приложенные к договору, имеют полную юридическую силу, только при условии возможности идентификации Стороны от которой исходит такой документ. При этом обмен оригиналами документов между Сторонами обязателен.
Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: Приложение No1

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Поделиться